建筑工程安全的协议书范本（精选8篇）
建筑工程安全的协议书1
  甲方：___________
  乙方：___________
  甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关法律、法规，遵循平等、公平、诚信的原则，就泸州酒业集中发展区道路交通安全设施施工的相关事宜协商一致，具体内容如下：
建筑工程施工合同  一、工程概况
  （一）工程名称：__________________________。
  （二）工程地点：___________________。
  （三）工程范围：道路标线施划、道路标志标牌安装，具体施工内容见附图。
  （四）承包方式：包工包料。
  （五）材料及工艺补充说明见施工附图。
  二、合同工期及顺延条件
  （一）施工工期
  合同总工期以实际进场施工之日起计算，约五十三天，竣工日期为______年______月______日。
  （二）工期顺延条件
  1.甲方未能按约定提供施工图纸；
  2.设计变更或工程量增加；
  3.因停水、停电、停气造成乙方停工累计超过24小时；
  4.因其他不可抗力造成乙方停工累计超过24小时。
  （三）乙方满足工期顺延条件后1个工作日内，以书面形式向甲方提出顺延要求，甲方在收到报告后1个工作日内予以确认，逾期不予确认，视为同意顺延工期。
  三、施工及安全要求
  （一）施工要求
  1.甲方应协助乙方办理相关施工允许手续，协调各方面关系。
  2.乙方应严格按照国家相关要求，无偿为甲方设计施工规划，在合同签定后七个工作日内，将规划方案提交甲方。
  3.乙方自接到甲方施工方案审查合格的通知后，七个工作日内完成主构件的加工并运抵工地现场。
  4.乙方严格按照施工图纸中的要求进行采购和加工，并提相关材料供质量保证书。
  5.乙方应严格按照施工允许凭证中明确的施工要求文明施工，因未按要求野蛮施工造成的损失由乙方承担全部责任。
  （二）安全要求
  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受甲方代表的监督检查。
  四、工程质量、验收及质保
  （一）质量标准
  乙方应严格按照《钢筋混凝土设计规范》GBJI0-87、《公路交通标志和标线设臵规范》JTGD82-明确要求施工，保证工程质量。
  （二）工程验收
  1.乙方提前十个工作日将竣工验收通知，以书面形式送达甲方，如甲方不能按期参加验收，须在三个工作日内书面回复乙方，并另行商定验收日期。
  2.甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期未组织验收的，视为工程竣工并合格。
  3.自工程竣工验收合格后，自验收合格次日起三个工作日内办理工程移交完毕。
  （三）工程质保
  自工程竣工验收合格次日起壹年内为工程质保期，乙方对工程负责保修，质保期内除不可抗力因素造成的工程维修外，涉及的材料费、人工费等所有费用，由乙方全部承担，质保期届满后，乙方提供终身维护服务。
  五、合同金额及费用结算
  （一）合同金额：人民币贰佰捌拾叁万陆仟肆佰捌拾叁圆，小写￥2,836,483元。
  （二）自合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为第一阶段进度款。
  （三）自设施安装完成后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%作为第二阶段进度款。
  （四）自工程竣工验收合格次日起二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15%，作为第三阶段进度款。
  （五）合同总额的5%作为质保金，保修期壹年，在质保期内未出现质量问题的，甲方于质保期界满后十个工作日内，将质保金全额支付给乙方。
  六、违约责任
  （一）甲方违约
  因甲方原因未能按合同约定，按时支付工程进度款，造成乙方工期延误，甲方应承担因工期延误产生的材料保管、误工等附加费用。
  （二）乙方违约
  1.除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同规定的日期全部竣工验收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价款千分之一违约金，计算至全部工程验收合格之日时止。
  2.因乙方造成工程质量问题未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同总额10%的违约金，并承担因此给甲方造成的各项损失。
  3.乙方施工过程中未按安全生产规范要求，造成的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿
因事故给甲方带来的各项损失。
  七、争议解决
  甲乙双方在工程中遇到争议的问题应尽量协商解决，若协商不成，任何一方可向合同履行地法院起诉。
  八、附则
  （一）本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖章后生效。
  （二）本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充协议，与本合同具有同等效力。
  （三）合同附件
  1.标准、规范及有关技术文件；
  2.施工图纸；
  3.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
  甲方：__________________
  ___________________
  代表人：
  电话/传真：__________________
  开户行：_______________
  账号：________________
  乙方：__________________
  ____________________
  代表人：
  电话/传真：________________
  开户行：________________
  账号：___________________
  签约时间：年月日
建筑工程安全的协议书2
  甲方：____________乙方：____________
  为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同资料，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全职责，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经协商达成一致，并同意按以下条款签订本协议。
  1、施工单位必须建立安全生产职责制，加强规范化管理，向施工人员进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动，严格执行安全技术方案。